Hannuksenrannan rivitalojen sprinklausjärjestelmä, KVR-urakka

Norite gauti panašią informaciją kas rytą? Registruokitės 7 dienų NEMOKAMAI Mercell versijai!

Sodankylän kunta pyytää tarjoukset Hannuksenrannan rivitalojen sprinlausjärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta KVR-urakkana.

Kohde on Sodankylän vanhustenkotiyhdistyksen (VKY) omistama 6 rivitaloa käsittävä kokonaisuus, joka sijaitsee osoitteessa Kurunokantie 3.

Kohteen perustiedot
Osoite: Kurunokantie 3, 99600 Sodankylä
Rakennettu: 1988
Peruskorjausvuosi: 2010
Kerrosala: 871m2
Tilavuus: 3351m3
Asuntoja: 23kpl
Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
Isännöitsijä: Aira Strand

Sprinklauksen suunnittelu ja asentaminen tulee toteuttaa standardin SFS-EN 16925:2018 + AC 2020 (Asuntosprinklerilaitteistot suunnittelu asentaminen ja huolto) mukaan. Kohteessa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä (yhteinen viereisen kiinteistön kanssa) ja sprinklausjärjestelmä tulee integroida siihen. Paloilmoitinjärjestelmän keskus sijaitsee osoitteessa Kurunokantie 5 (Hannuksenkartano). Tarjoaja vastaa tarvittavilta osin haitta-ainekartoituksista yms. suunnittelun ja töiden vaatimista selvityksistä.

Urakasta tehdään erillinen KVR-urakkasopimus, jossa noudatetaan YSE 1998:n ehtoja pl. viivästymissakko (YSE §18), joka on valmistumisen osalta 0,2 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä.

Töiden arvioitu mahdollinen aloitusajankohta on 17.5.2021, kuitenkin viimeistään 14.6.2021 ja urakan tulee valmistua kokonaisuudessaan 31.10.2021 mennessä. Urakoitsijan tulee täyttää töiden vaatima rakennuslupahakemus sähköisesti (Lupapiste.fi). Tilaaja avaa ja lähettää rakennuslupahakemuksen ja vastaa sen kustannuksista. Urakoitsijan tulee huomioida rakennusluvan käsittelyaika tarjouksessaan ja tilaaja ei vastaa käsittelyajan aiheuttamista viivästyksistä. Urakoitsijan työsuoritusta ei katsota valmistuneeksi ennen hyväksyttyä vastaanottoa sekä luovutusmateriaalin toimittamista tilaajalle yhtenä tulostesarjana sekä sähköisesti dwg- ja pdf-formaateissa. Urakoitsijan tulee varata tilaajalle ennen vastaanottoa riittävästi aikaa valmiin järjestelmän tarkastamiseen. Tarkastuksen suorittaa tilaajan valitsema asiantuntija.

Asunnot ovat vuokrattuina ja urakoitsijan tulee sopia töiden aikatauluttamisesta ja suorittamisesta isännöitsijän kanssa niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa asukkaille.