Hanke lühikirjeldus
Nærværende udbud omfatter indkøb af teknisk bistand og rådgivning til brug for Vejdirektoratets sagsoplysning i voldgiftssagen omtalt nedenfor. Rådgiver skal levere en teknisk gennemgang og vurdering af projektmateriale og processer, udvalgte entreprenørkrav og i sidste ende udarbejde en række tekniske rapporter, som kan fremlægges i voldgiftssagen.
Vejdirektoratet udbød i 2016 en totalentreprisekontrakt, der vedrørte opførelsen af Ny Storstrømsbro. Efter udbuddet blev kontrakten tildelt til Storstroem Bridge Joint Venture I/S (”SBJV”).
Under projekteringen og udførelsen har SBJV løbende rejst en række krav om tidsfristforlængelse og merbetaling blandt andet med den begrundelse, at projektet er forsinket som følge af en række bygherrerelaterede forhold, havstrømme og vindforhold mv.
Da parterne ikke kunne blive enige om disse krav, anlagde SBJV i oktober 2022 en voldgiftssag mod Vejdirektoratet ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg (”voldgiftssagen”).
Der indgås rammeaftale med én rådgiver for en 2-årig periode, men rammeaftalen kan efterfølgende forlænges af Vejdirektoratet på uændrede vilkår op til to gange af 12 måneders varighed. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere information om ydelsen. Den anslåede værdi i pkt. 2.1.3 er udtryk for et skøn. Kontraktværdien forventes at blive mellem 3 og 5 mio. DKK ekskl. moms.
–
Se punkt 2.1.